Bauleistungen zur Erweiterung des Vorfelds

in Berlin

Bauleistungen zur Erweiterung des Vorfelds

in Berlin

Bauausführung | VOL Lieferleistungen | Erdbau, Gründungen, Entwässerung | Oberbauleistungen | Strassenbetriebseinrichtungen | Sonstiger Bau | Lieferung von Metall-, Holz-, Kunststoff-, Betonmasten | Entwässerungsanlagen für Strassen | Oberbauschichten aus Asphalt | Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln / Betonfahrbahnen | Strassenmarkierung | TGA Technische Gebäudeausrüstung | Tiefbau | Elektrotechnik, Starkstrom-, Schwachstromtechnik | sonstige Gebäudeausrüstung | Kabelverlegearbeiten | Einfriedungen | Flutlichtmaste | Kameramaste | Kippmaste | Baustoffe für Entwässerungsanlagen | Markierungsarbeiten | Niederspannungsverteilersysteme, Einbaugeräte | Flughafenspezifische Installationstechnik | Kabelschächte | Leerrohranlagen | Sicherheitszaunanlagen | Drainagesysteme | Schwerlastentwässerungsrinnen | Schächte, Schachtabdeckungen | Beleuchtungsinstallation | Technische Leuchten | 400 Hz Bodenstromversorgungsanlagen | Aircraft Kabel und Zubehör | Befeuerungstechnik | Außenleuchten / Straßenleuchten | Masten für Außenleuchten

Ort der Ausführung:

Datum der Vergabe:

10.07.2020

Auftraggeber:

Öffentlicher Auftraggeber
Flughafen Berlin Brandenburg GmbH
12529
Berlin

Auftragnehmer:

JOHANN BUNTE Bauunternehmung GmbH & Co. KG Hauptniederlassung Ost
Hans-Grade-Strasse 2
16515
Oranienburg

Auftragssumme:

keine Angabe

Vergabenummer:

EB-2019-0286

Vergabeverfahren:

Verhandlungsverfahren

Angebote:

21
II.1.4) Kurze Beschreibung: Bauleistungen zur Erweiterung des Vorfelds A. II.1.5) Geschätzter Gesamtwert II.1.6) Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2) Beschreibung II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 45112000 45235300 45231100 45311000 45231200 45232400 45111100 34997200 II.2.3) Erfüllungsort NUTS-Code: DE406 Hauptort der Ausführung: Flughafen Berlin Brandenburg (BER) II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Die Erweiterung des Vorfeldes A, besteht aus 7 Abstellpositionen für LFZ CL C, welche in Betonbauweise errichtet und an das Rollbahnsystem angeschlossen werden. Auf allen Positionen sollen Betankungs- und Enteisungsvorgänge stattfinden. Alle Positionen werden markiert und mit Einrolllinien befeuert. Weiterhin wird jede Position mit einem Andockführungssystem sowie mit dezentralen 400 Hz Bodenstromversorgungsanlagen ausgestattet. Des Weiteren werden BVD-Flächen in Betonbauweise sowie Betriebsstraßen in Asphaltbauweise errichtet. Die Primärentwässerung der Vorfeldfläche und den Nebenanlagen wird durch eine Fortführung der Entwässerungssysteme des vorhandenen Vorfeldes A gewährleistet. Die Umverlegung, Erweiterung und Errichtung von Versorgungsmedien umfasst den Tiefbau und die Ausrüstung der Medien Elektrotechnik, Trinkwasser und Regenwasser im Bereich der zu errichtenden Flugbetriebsflächen. Der Großteil des Baubereichs wird während der Bauzeit aus dem Luftsicherheitsbereich nach § 8 LuftSIG ausgegrenzt. Teilleistungen werden im Luftsicherheitsbereich ausgeführt (u. a. Rückbau von bauzeitlichen Umfahrungen, Anbindung ZKS Fracht an das Vorfeld A). Voraussichtlicher Leistungsumfang (alle Mengen- bzw. Massenangaben sind ca. -Werte): Verkehrsanlagen Ca. 24 000 m2 Neubau Flugbetriebsflächen in Betonbauweise Ca. 6 200 m2 Neubau Flugbetriebsflächen & Straßen in Asphaltbauweise Ca. 32 000 m3 Abtrag und Abfuhr Mineralboden Ca. 6 000 m3 Liefern und einbauen geeigneter Mineralboden Ca. 2 000 m3 Abtrag, ggf. lagern und Wiedereinbau Oberboden Ca. 6 500 m2 Rasenansaat Ca. 120 m Schlitzrinne Ca. 240 m Drainagen Entwässerung Ca. 420 m Neubau Entwässerungsleitungen bis DN 400 Ca. 10 St. Neubau Schachtbauwerke bis DN 1500 Ca. 135 m Neubau Entwässerungsleitungen DN 2000 Ca. 1 St. Neubau Schachtbauwerk > DN 1500 Ca. 200 m3 Erdaushub für Muldenrigole Ca. 450 m2 Filtervlies für Mulderigole Ca. 150 m3 Liefern/Einbau von Filterkiesmaterial für Mudenrigole Trinkwasserversorgung Ca. 80 m Trinkwasserleitung bis DN 200 Kabelleitungstiefbau / Tiefbau für flughafenspezifische Anlagen Ca. 16 St. Kabelschachtbauwerke Ca. 14 500 m Neubau Kabelschutzrohre/-trassen (DN100 / DN 150) Ca. 1 250 m Neubau Kabelschutzrohre/-trassen (Multirohr 4×40) Ca. 150 m Neubau Kabelleerrohrschlitz (DN 100 / DN 150) Ca. 1 500 m Neubau Sekundärverrohrung Ca. 600 m Leitung für Schachtentwässerung DN 150 Ca. 5 St. Neubau Schachtbauwerke bis DN 1500 Ca. 1 St. Neubau übergabeschacht mit Rückstauklappe Flughafenspezifische Anlagen Ca. 3 St. Rollbahnrandfeuer Ca. 56 St. Einrollleitlinienfeuer Ca. 1 St. Beschilderung Ca. 8 000 m NS-Kabel Ca. 5 000 m Befeuerungskabel Ca. 6 000 m FM- und LWL-Kabel Ca. 7 St. 400 Hz-Pit Ca. 7 St. 400 Hz-Umformer Ca. 7 St. DGS-Mast Ca. 7 St. Vorfeldbeleuchtungsmast 30 m hoch Ca. 7 St. Niederspannungsverteiler Außenaufstellung Ca. 300 m Flughafensicherheitszaun Ca. 2 St. Kameramaste für Videoüberwachung Abbruch / Rückbau Ca. 8 400 m2 Verkehrsflächen in Asphaltbauweise Ca. 560 m Kabelschutzrohre Ca. 11 St. Kabelschachtbauwerke Ca. 1 St. Rollwegweiser mit Fundament Ca. 3 St. Provisorische Vorfeldbeleuchtung inkl. Schaltanlagen Ca. 6 St. Rollbahnrandfeuer Markierungsarbeiten Ca. 910 m Einrollleitlinie (gelb) Ca. 7 St. Bodenmarkierung Standplatzwegweiser Typ 1 Ca. 7 St. Bodenmarkierung Luftfahrzeugstandplatz Ca. 42 St. Bodenmarkierung Haltebalken Ca. 42 St. Bodenmarkierung Haltebalkennummer Ca. 42 St. Bodenmarkierung Luftfahrzeugkennung Ca. 360 m Rollkorridorbegrenzungslinie (rot) Ca. 350 m Bereitstellungsfläche (rot/weiß) Ca. 1 000 m Straßenmittellinien (weiß) Ca. 900 m Straßenbegrenzunglinie auf Rollbahnen (weiß) Ca. 1 100 m Straßenbegrenzungslinie (weiß) II.2.5) Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Preis II.2.6) Geschätzter Wert II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 20 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Anzahl der Bewerber: 999 Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: Alle Bewerber, die die Mindeststandards erfüllen und gegen die keine anderen Ausschlussgründe vorliegen, werden zur Angebotsabgabe aufgefordert. II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11) Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Option: Ändern sich während der vertraglich vereinbarten Laufzeit gesetzliche oder sonstige Vorschriften oder werden neue Vorschriften eingeführt, die für die Errichtung, den Betrieb oder die Instandhaltung der beauftragten baulichen und technischen Anlagen gelten und wirkt sich dies auf den Leistungsumfang des Vertrages aus, ist der AN auf Verlangen des AG verpflichtet, seine Leistung entsprechend anzupassen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist (§§ 1 Abs. 3, Abs. 4 Nr. 1 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B)). Darüber hinaus hat der AN nicht vereinbarte oder geänderte Leistungen, die zur Ausführung der vertraglichen Leistungen oder zum ordnungsgemäßen Betrieb und Instandhaltung der jeweiligen technischen Anlagen oder baulichen Anlagen erforderlich werden bzw. sind, auf Verlangen des AG mit auszuführen, außer wenn sein Betrieb auf derartige Leistungen nicht eingerichtet ist. Der AG kann Anordnungen i. S. d. (§§ 1 Abs. 3, Abs. 4 S. 1 Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/B) zu Art und Umfang der vertraglichen Leistungen, soweit geboten, auch hinsichtlich der Bau-/Planungstermine und -zeiten (Beschleunigungsanordnungen etc.) treffen, wenn der Betrieb des AN auf die dafür erforderlichen Leistungen eingerichtet ist und sie unter Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht unzumutbar sind. Die Vergütung für etwaige vorbenannte Anordnungen des AG berechnet sich gemäß den in den nachfolgend getroffenen Festlegungen. Die Vergütung für die vorstehend aufgeführten geänderten oder zusätzlichen Leistungen erfolgt auf der Grundlage der Preisermittlungsgrundlagen des Hauptvertrages (Urkalkulation) gemäß den einschlägigen Regelungen der VOB/B §§ 2 Abs. 5 ff. Der Auftragnehmer ist daher bei einer vorbenannten Anordnung des Auftraggebers zu einer genauen Ableitung der geltend gemachten Preisanpassung/Zusatzvergütung verpflichtet. Der Auftragnehmer hat daher in Bezug auf die im Nachhinein angeordneten geänderten oder zusätzlichen Leistungen aus den Preisermittlungsgrundlagen (Urkalkulation) seine hierdurch geltend gemachten zusätzlichen oder geminderten Vergütungsansprüche durch Fortschreibung der betroffenen variablen Kosten (Personal-, Material- und Maschinenkosten) und der Fixkosten (allgemeine Geschäftskosten, Baustellengemeinkosten, Wagnis und Gewinn) darzulegen. II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14) Zusätzliche Angaben Die zu beschaffenden Leistungen betreffen bauliche Anlagen, die sich nach Fertigstellung und zum Teil während der Baumaßnahme innerhalb des Sicherheitsbereiches nach § 8 LuftSiG befinden werden. Die Vergabeunterlagen werden aus Sicherheitsgründen nur den im Teilnahmewettbewerb ausgewählten Bewerben bzw. Bietern zur Verfügung gestellt, die eine Vertraulichkeitserklärung verbindlich abgeben.

Kommentar:

keine Angabe

Teilnahmeart:

Ablauf der Einsendefrist für die Teilnahmeanträge

Teilnahmefrist:

09.12.2019 11:00

Angebotsabgabe:

keine Angabe

Angebotseröffnung:

keine Angabe

Bindefrist:

30.04.2020

Ausführungsbeginn:

keine Angabe

Ausführungsende:

keine Angabe

Bemerkung:

keine Angabe